一份清晰的合同可以避免合作过程中的误解和纷争，合同是劳动者与雇主之间约定的法律依据，确保劳动者的权益不受侵犯，下面是范文社小编为您分享的合同可行性报告6篇，感谢您的参阅。

合同可行性报告篇1

一、总论

1.项目建设背景

2.项目概况

(1)项目名称：___________________________

(2)建设地点：___________________________

(3)建设单位：___________________________

(4)企业性质：___________________________

(5)经营范围：___________________________

(6)公司类别：___________________________

(7)资质等级：___________________________

(8)企业概况：___________________________

(9)工程概况：___________________________

(10)资金来源：__________________________

3.可行性研究报告编制依据

4.可行性研究报告研究范围

5.研究结论及建议

6.主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表1。

表1 项目主要经济技术指标

序号项目名称单位指标

1总占地面积平方米

2总建筑面积平方米

3建筑容积率

4小区绿化率%

5户均面积多层住宅平方米/户

联排低层住宅平方米/户

6地下停车库车位平方米/车位

7综合售价多层住宅元/平方米

联排低层住宅元/平方米

8地下停车库元/位

9建设投资万元

10每平方米建设投资元

11投资利润率%

12全部投资财务内部收益率(税前)%

13全部投资财务净现值(税前)万元

14全部投资投资回收期(税前)年

二、住宅市场分析与营销战略

1.当前住宅市场现状

2.商品房市场现状与市场需求

3.商品房的市场需求及发展

4.当前住宅市场面临的矛盾和问题

5.营销战略

三、项目选址及建设条件

1.项目选??

2.建设条件

2.1 位置优越

2.2 交通方便

2.3 建设场区“五通”条件具备

供水：____________________________

供电：____________________________

煤气：____________________________

通讯：____________________________

场地：____________________________

2.4 住宅小区商业及文化教育配套设施齐全

2.5 土地征用情况

四、建设规模及功能

1.建筑面积的内容

2.功能设施标准

2.1 建筑使用功能

2.2 设施标准

(1)住宅装饰及设施标准

(2)小区配套设施

2.3 住宅户型规划

3.工程项目一览表

依据初步规划方案，主要工程项目见表2。

表2 主要工程量一览表

序号项目名称说明

1土建工程建筑面积㎡

1.1

1.2

1.3多层住宅

联排低层高档住宅

地下停车库建筑面积㎡

建筑面积㎡

建筑面积㎡

2给排水工程水箱、水池、水泵机房

3普通消防系统住宅区

4变配电工程(强电)配电房变配电设备

5照明工程小区照明

6通讯工程普通电话配线(端子接单元口)

7火灾报警及安全监视公共场所火灾报警，可视防盗门

8通风工程地下停车库通风

9闭路电视住宅区

10室外工程室外绿化及部分道路场地

五、建设方案

1.建设场地环境

1.1 地形

1.2 场地自然条件

(1)地貌：____________________

(2)水文地质：________________

(3)地震裂度：________________

(4)地基土工程地质评价：

2.总体规划布??

2.1 片区规划

2.2 小区整体规划设计原则

2.3 总平面布??

2.4 交通组织

2.5 规划指标

根据项目初步方案及建设规模，规划指标见表3。

表3 项目建筑技术经济指标

序号项目指标

1总用地面积平方米

2总建筑面积平方米

3地下建筑面积(地下停车场)平方米

4地上建筑面积平方米

其中：多层住宅平方米

联排低层高档住宅平方米

5建筑层数地上层

地下层

6建筑总高米

7建筑层高地上米

地下米

8建筑容积率

9绿地率%以上

10停车地上不停车

地下辆

3.建筑方案设计

3.1 建筑方案总体构思

3.2 平面设计

(1)住宅。住宅经济技术指标见表4。

表4 项目住宅经济技术指标

序号指标名称单位指标

1套内使用面积平方米/套

2住宅标准层总使用面积平方米

3住宅标准层总建筑面积平方米

4住宅标准层使用系数%

5套内建筑面积平方米

5.1

5.2

5.3多层住宅a型

多层住宅b型

联排低层高档住宅c型平方米/套

平方米/套

平方米/套

6户内平均居住人数人/户

7居住户数户

8居住人数人

(2)公用建筑。

3.3 立面设计

4.结构设计

4.1 基础造型及处理

4.2 上部结构

5.公用设施方案

5.1 供水排水

5.2 供电

(1)供配电系统。

(2)照明及电力设备。

5.3 供气

5.4 中央空调

5.5 弱电设计

6.消防

7.环境保护

六、项目实施进度安排

本项目计划在左右的时间内建成。建设进度计划如下：

______年______月______日：项目建议书批复。

______年______月______日——______年______月______日：编制可行性研究报告并报批。

______年______月______日——______年______月______日：建筑方案设计。

______年______月______日：综合管网设计。

______年______月——______年______月：施工图设计。

______年______月：报建、领取建设规划许可证。

______年______月______日：工程开工。

______年______月：完成投资的25%，开始预售。

______年______月：主体工程断水。

______年______月——______年______月：单体工程验收。

______年______月——______年______月：分项工程验收。

______年______月：正式入住。

七、投资估算与资金筹措

1.投资估算

总投资造价见表5和附表1

表5 项目投资估算

单 位：万元

序号项目开发产品

成本分期计划进度

1234

1土地费用

2前期工程费

3基础设施建设费

4建筑安装工程费

5公共配套设施建设费

6开发间接费

7管理费用

8销售费用

9开发期税费

10其他费用

11不可预见费

合计

2.资金筹措

详见附表2

八、经济效益分析

1.住宅销售价格

2.销售进度及付款计划

本项目计划在_____年内完成销售，各年销售计划见表6。

表6 各类建筑销售计划表(%)

项目合计123

多层住宅

联排低层高档住宅

地下停车场

3.税费率

本报告采用的各种税费率见表7。

表7 税费率表(%)

税费项目税费率税费项目税费率

营业税

土地增值税

城市维护建设税

公益金

教育费附加费

法定盈余公积金

企业所得税

任意盈余公积金

房产税(按租金)

不可预见费

项目盈利能力详见附表3~~附表7。

表8 敏感性分析表

序号项目变动幅度

(%)全部投资(所得税前)

内部收益率

(%)净现值

(万元)投资回收期

(年)

0基本方案

1开发产品投资

2售房价格

3预售款回笼进度

4租房价格

5.清偿能力分析

6.资金平衡分析和资产负债分析

资金平衡分析详见附表3-8，资产负债分析详见附表3-9。

7.敏感性分析

将开发产品投资、售房价可选择、租房价格和预售款回笼进度等因素作为不确定性因素进行敏感性分析，分析结果表明开发产品投资和售房价格两个因素对项目的效益最为敏感。详见表8及敏感性分析图(略)。

8.临界点分析

详见表9

表9 临界点分析表

敏感因素基本值临界点

全部投资税前内部收益率

期望值

开发产品投资(万元)

最高值

售房价格(元/平方米)

最低值

土地费用(万元)

最高值

售房面积(平方米)

最低值

9.主要经济指标

合同可行性报告篇2

委托方（甲方）： 地址： 受托方（乙方）： 地址：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方编制 项目市场调查和可行性研究报告编制的相关事项，甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：项目 项目估算投资： 万元 二、工作内容

甲方委托乙方对本项目进行市场调查和可行性研究，提出合理性建议，编制并出具可行性研究报告，具体内容及要求详见附件。

三、合同期限及编制成果的提交

1、乙方为本合同项目提供的服务至本项目编制成果经甲方及有关主管部门审查通过为止。

2、编制成果文件的份数及提交日期

四、合同价款及支付

经双方商定，本合同编制费以包干的形式计取（已包含人工费、交通费、食

宿费、材料费等乙方为开展委托工作所需要的所有费用），甲方向乙方支付本项目的可行性研究报告编制费用为 元整（大写： 元整），本费用为固定费用，在乙方全面履行本合同义务的前提下，上述费用为甲方应支付给乙方的全部费用，计费说明详见附件。

1、本合同签订生效后元（大写：元整）。

2、乙方向甲方提交符合本合同约定的可行性研究报告初稿后，日内，甲方向乙方支付款项 元（大写： 元整）。

3、乙方向甲方提交符合本合同约定的可行性研究报告定稿后，经甲方书面认可且可行性研究报告通过审查之日起 工作日内，甲方向乙方支付元整（大写： 元整）。

4、乙方应在甲方付款前向甲方提供合法有效的发票，否则，甲方有权延期支付该期款项，直至乙方提供发票为止。

五、甲方的责任和义务

1、甲方应在合同签订之日起 个工作日内，提供与本项目相关的数据和资料，乙方收到甲方提供的数据和资料之日起个日历天内一次性告知甲方需要补充的材料。

2、甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行编制。 3、配合乙方的现场调研工作。 4、配合乙方完成相关编制工作。

5、在乙方提交编制成果后，应尽快呈报相关部门审查。

6、因甲方对项目提出重大变更致使可行性研究报告必须进行重新编制的，双方应另行协商确定费用和出具报告书的时间。

7、甲方对乙方可行性研究报告编制服务的进度享有知情权与监督权。 8、甲方不提供乙方派驻施工现场的工作人员所需的工作及生活条件、通讯及交通工具及必要的劳动保护装备等，费用由乙方自理。

六、乙方的责任和义务

1、依据有关政策和实际情况，对项目进行综合研究、提出建议，按合同约定的内容、时间及份数向发包人交付编制成果，并对提交的编制成果的'质量负责。

2、出具的编制成果，应体现甲方要求，必须达到国家标准、行业标准及国家有关技术规范深度要求；乙方完成编制初稿后应按甲方提出的审查意见和修改意见无偿进行修改，直至获得甲方及有关主管部门审批通过。

3、对编制成果出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。

4、交付编制成果后，按规定参加审查，并根据审查结论做必要的解释说明和调整补充，调整补充已包含在合同工作内容中，不再计付费用。

5、乙方的编制成果不得侵犯他人的知识产权，否则所引起的一切纠纷由乙方负责解决及承担责任，乙方为本项目所完成的编制成果的所有权、知识产权归甲方。

6、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的工作全部或部分转委托给任何第三方。

七、保密条款

1、乙方对于甲方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务，不得以任何名义以此进行牟利活动，不得发表，也不得向任何第三方透露，否则应赔偿由此给甲方造成的损失。

2、任何一方及其工作人员，对在就本项目进行洽谈接触及其后的工作开展过程中，所知悉的对方未公开的信息与资料（包括但不限于书面、光盘、电子数据

等任何形式），均应保密，否则，应赔偿对方因此遭受的经济损失。

八、违约责任

1、因甲方原因，未按合同约定时间提供本项目相关的数据和资料（工作用基础资料），交付编制成果时间相应顺延。

2、因甲方原因，未按合同约定时间支付相应阶段款项，每逾期一天，按应付款的 1 ‰支付违约金。

3、因乙方原因，乙方逾期提交可行性研究报告的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款 1 ‰的违约金；迟延达到 7 日，甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方已支付的所有款项。

4、乙方提交的可行性研究报告不符合同约定标准，乙方应无偿修改至甲方确认为止，经两次修改仍不符合约定标准的，甲方有权解除合同，且乙方应返还甲方已支付的所有款项。

5、由于乙方错误造成质量事故损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的编制费。损失严重的，应根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。

九、争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成可依法向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他

1、本协议书一式肆份，经双方签字并加盖公章后生效，其中甲方及乙方各执贰份为凭。

2、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等

效力。

十一、附件 1、编制计费说明 2、乙方资质文件 3、甲方编制任务要求 4、乙方编制工作方案

（以下无正文）

甲方（盖章）： 法定代表人（或代理人）： 开户银行： 银行帐号： 开户名称： 电 话： 日 期： 乙方（盖章）：

法定代表人（或代理人）：开户银行： 银行帐号： 开户名称： 电 话： 日 期：

合同可行性报告篇3

委托方（甲方）：

编制方（乙方）：

为了保证太澳国家重点公路河南省境高速公路工程可行性研究编制任务顺利完成，依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、国家发展计划委员会计价[1999]1283号《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》、国家发展计划委员会、建设部计价格[20xx]10号文发布的《工程勘察设计收费标准》（20xx年修订本）和《河南省经济合同管理条例》，经甲乙双方协商一致，订立本合同，条款如下：

一、项目任务名称：

太澳国家重点公路河南省境高速公路工程可行性研究。

二、勘察设计任务依据：

受甲方委托。

三、工程概况：

1、工程建设地点：

河南省

2、工程概况及投资额：

公路等级为四车道高速公路，路基宽度为26米，计算行车速度为100km/h，主线长约116.7km，投资总额约肆拾贰亿元人民币（￥：4200000000元）。

四、研究成果要求：

1、研究成果应符合国家现行有关法律、经济技术政策与标准、工程技术规范、行业规定等；

2、交通量预测应符合本项目实际情况，不追求为得出好效益而取用较高数据的方式；

3、工程建设内容应充分考虑高速公路安全快适、服务设施齐全并兼顾远期发展；

4、研究阶段应充分与地方商议，取得地方政府对线位和工程结构物的认可，避免在工可审查时再出现大的争议；

5、应充分调查工程建筑材料的价格和地方建筑材料的采运位置，确保工程造价控制在预计的'范围内；

6、本项目按国家规定的建设项目资本金制度实施，项目投资及经济效益分析均以动态投资计算。

五、双方责权与义务：

1、甲方责权与义务：

（1）上报河南省交通主管部门组织评审乙方编制完成的《工可报告》，评审费用由甲方负担；

（2）在编制本项目工可报告的过程中，有权随时了解编制工作进展情况；

（3）有权在符合国家有关技术标准、规范、批准的建设规模前提下，提出适合本项目具体情况的设计改进要求；

（4）由于甲方原因造成工可重大修改或变更，应另按增加的工作量支付给乙方编制费用，并相应推迟文件提交时间；

（5）按合同规定拨付编制费用。

2、乙方责权与义务：

（1）按合同签订时现行的国家有关法律、法规、技术规范和标准编制该项目的工程可行性研究报告积极参与工程可行性研究的评审，并对所编制工可报告的质量负责；

（2）对于甲方委派人员了解编制工作进展情况和提出合理的改进要求时，应当配合和接受合理意见；

（3）负责工程可行性研究报告的修改和完善，直至可行性研究报告通过评审；

（4） 于20xx年2月25日前提交可行性研究报告二十八份；

（5）地质勘察报告作为工可报告的附件，应另本编制，提交的数量同工可文本一致。

六、编制可行性研究计费的依据、标准、金额和支付：

1、本项目依据国家计划委员会计价格[1999]1283号《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》及国家发展计划委员会、建设部计价格[20xx]10号文发布的《工程勘察设计收费标准》（20xx年修订本）进行收费；

2、经甲乙双方友好协商，甲方暂按工程估算总造价42亿元

（以政府主管部门批准的工可总估算为准）向乙方支付约叁佰壹拾捌万捌仟玖佰元人民币，作为乙方编制工程可行性研究报告的费用（包括od调查、工程物探、地质勘察的费用）。如果工程设计仍由乙方负责编制，则工可阶段地质勘察费应在工程勘察设计费中扣除；

3、支付

（1）在本合同签订之日起七天内，甲方向乙方支付50万元工程可行性研究编制费用；

（2）在20xx年2月15日前，甲方向乙方支付200万元工程可行性研究编制费用；

（3）在工程可行性研究报告通过评审后七天内，由甲方一次性付清工程可行性研究编制费用的余额。

七、违约责任：

甲方：按《建设工程勘察设计管理条例

?办理。

乙方：按《建设工程勘察设计管理条例》办理。

太澳国家重点公路河南省境高速公路工程可行性研究的知识产权属于甲方所有，未经甲方同意，乙方不得泄露给任何第三方，否则，乙方应向甲方赔偿一百万元到三百万元的经济损失。

八、其他事项：

1、其他未尽事宜，需经合同双方协商解决，并作出补充规

合同可行性报告篇4

订立合同双方：

_______省_______县_______ （单位），以下简称发包人

____________省______________设计院，以下简称承包人

经双方协商，由发包人委托承包人承担_______工程的可行性研究，特订立本合同。

第一条 发包人在合同签订之日起_______天以内，向承包人提供所有与研究工程有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。

1、提供数据、资料的内容如下：_______ （略）

2、在合同期内，发包人进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给承包人，必要时可吸收承包人参加本工程可行性研究的人员参加。

第二条 承包人应在______年______月_____日以前，向发包人提交本合同工程的可行性报告，并对此承担责任。可行性报告内容应包括：

1、经济评价指标：

（1）投资内部收益率：______________

（2）投资回收期：______________

2、贷款偿还能力分析：______________

3、外汇偿还能力分析：______________

4、盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：______________

5、结论：______________

承包人应向发包人提交可行性报告_____________份。

发包人如在合同期间对_______工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包人对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。

第三条 费用支付条款

1、本工程的可行性研究费为人民币_______元整。于合同生效之日，发包人应向承包人付给上述金额的20％，所余金额于合同期满时全部付清。

2、发包人中止合同时，无权要求承包人退还定金。

3、承包人不履行本合同规定的责任与义务时，应双倍偿还定金。

第四条 违约罚金

1、承包人不按合同规定的日期提交可行性研究报告时，每拖期一天，应扣除其所应得费用的5％，作为违约罚金。

2、承包人提供的可行性研究报告中出现错误，且此等错误纯属承包人造成的，应扣除其所应得费用的10％一30％，视错误性质严重程度而定。

3、因发包人责任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。

4、发包人超过合同规定日期付费时，应偿付给承包人逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定费用的5％计算。

第五条 本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。

第六条 本合同正本一式2份，双方各执一份。合同副本一式_______份，送_______各一份备案。

发包人：（盖章）___________________

地址：_____________________________

负责人：（签名）___________________

联系人：（签名）___________________

开户银行：_________________________

帐号：_____________________________

电话号码：_________________________

承包人：（盖章）___________________

地址：_____________________________

负责人：（签名）___________________

联系人：（签名）___________________

开户银行：_________________________

帐号：_____________________________

电话号码：_________________________

___________年_______月_______日订立

合同可行性报告篇5

文殊院可行性研究报告合同提要：

甲方:x集团成都房地产开发总公司

乙方:x集团(成都)尺度地产营销有限公司

经双方协商,由甲方委托乙方承担文殊院项目一期工程可行性研究工作,特订立本合同。

第一条:甲方在合同签定之日起7日内,向乙方提供所有与研究工作有关的数据和资料,并对资料的准确性负责。

1.提供数据、资料的内容如下:(略)。

2.在合同期内,::甲方进行所有与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料,应及时提供给乙方,必要时可吸收乙方参加本工程可行性研究工作的人员参加。

第二条:乙方应在20xx年5月26日以前,向甲方提供文殊院项目一期工程可行性研究报告。报告内容包括:

1.投资环境分析

2.市场分析

3.同类项目竞争分析

4.投资估算

5.项目经济效益评价

(1)财务内部收益率和财务净现值分析结论

(2)动态投资回收期

6.风险分析

7.研究结论

乙方应向甲方提供报告10份。

甲方在合同期内如对工程做重大变更,甚至原始资料、数据有重大变动,有可能导致乙方对可行性研究报告做大量修改或重做时,经双方协商,对本合同进行修改,或增加任务变更附件、或从新订立合同。

第三条:费用支付条款

1.本工程的.可行性研究费用为人民币陆万元整。(小写:60000.00元)

2.全部费用在乙方将报告提交给甲方后,由甲方在三日内一次性付清。

第四条:违约罚金

1.乙方未按时提交可行性研究报告,每拖欠一天,按应所得费用的千分之五作为违约罚金;

2.由于甲方的责任造成大量修改或返工重做时,应另行增加费用,由双方协商而定;

3.甲方未按时支付乙方费用时,每拖欠一天,按应所得费用的千分之五作为违约罚金;

4.双方任意一方终止合同或未履行合同的约定对对方造成利益损害的,违约方向对方赔付壹万元整的违约罚金。

第五条:合同自签定之日起生效。合同中如有未尽事宜,由双方协商解决。

第六条:本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。

甲方 乙方

代表签字: 代表签字:

盖章 盖章

年 月 日

合同可行性报告篇6

合同编号：__________技术咨询合同项目名称：__________

委托方(甲方)：__________受托方(乙方)：__________签订时间：__________签订地有效期中华人民共和国科学技术部印制填写说明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术咨询合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人(受托方)为另一方(委托方)就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下(增页)分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。技术咨询合同

委托方(甲方)：住所地：法定代表人：项目联系人：联系方式：通讯地址：

电话：传真：电子信箱：受托方(乙方)：住所地：法定代表人：项目联系人：联系方式：通讯地址：电话：传真：电子信箱：

本合同甲方委托乙方就xxx可行性研究报告项目进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿意的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪实。第一条乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：1、咨询内容：编制工程项目可行性研究报告。

2、咨询要求：__________满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求，中华人民共和国建设部，20xx年3月。

3、咨询方式__________：编制可行性研究报告。

第二条乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：乙方在甲方资料提清后25天将文本交付甲方。

第三条为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：1、提供技术资料：。 2、提供工作条件：

甲方协助乙方与项目相关部门进行联系。

3、其他：无。甲方提供上述协作事项的时间及方式：合同签订后3个工作日内。第四条甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：1、技术咨询报酬总额为：人民币00.0万元(0万元整)

2、技术咨询报酬由甲方二次(一次或分期)支付乙方。具体支付方式和时间如下：签订合同后甲方交付定金为咨询总费用，合计万元，在交付可研文本时甲方支付咨询总费用,合计万元，可研文本通过评审后支付剩余咨询总费用%，合计万元，不留尾数。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：__________开户银行：__________地址：__________帐号：__________

第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

保密内容(包括技术信息和经营信息);未经过甲乙双方同意，不得单方面将咨询成果提供给第三方。

第六条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在5日内予以答复;逾期未予答复的，视为同意：国家相关规定发生变化。

第七条双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：1、乙方提交技术咨询工作成果的形式：提供8份可行性研究报告文本。

2、技术咨询工作成果的验收标准：由甲方组织专家对乙方提交的咨询成果进行评审，评审费用由甲方负责。

3、乙方负责成果的.修改和完善，直到评审通过为止。第八条双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：1、甲方的违约

合同履行期间，甲方要求终止或解除合同(非乙方原因造成)，应付合同总额的20%向乙方支付违约金。 2、乙方的违约

若由于咨询成果的论证深度不够、方案缺陷或质量低劣引起返工，乙方必须完善论证报告直至报批要求，负责甲方视造成的时间和费用损失，可扣除合同总额5%的违约金。第九条双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，乙方不承担责任。第十条双方确定：

1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归双(甲、双)方所有。

2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提交的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归乙(乙、双)方所有。

第十一条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

双方负责联系本项目协作事物;一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：1、发生不可抗力;

2、甲方提出中止合同，但须按本合同第八条支付违约金。第十三条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第一种方式处理：1、提交甲方当地仲裁委员会仲裁; 2、依法向人民法院起诉。

第十四条双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：无;

第十五条与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以书面方式确认后，为本合同的组成部分：无;

第十六条双方约定本合同其他相关事项为：本合同未尽事宜由双方协商确定。第十七条本合同一式六份，具有同等法律效力。第十八条本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：(盖章)__________

法定代表人/委托代理人：(签名)__________

乙方：(盖章)__________

法定代表人/委托代理人：(签名)__________